Решение Хозяйственного суда города Минска Республики Беларусь от 31 января 2007 года № 632-10/06
О взыскании с субподрядчика пени за нарушение сроков выполнения строительных работ
Мотивировочная часть
по иску ЗАО «А» к ОДО «Б», третье лицо на стороне ответчика ООО «В» о взыскании 2823513 руб.
Между истцом (Генподрядчик) и ответчиком (Субподрядчик) заключен договор субподряда № 41/С от 07.07.2004 г. на выполнение подрядных работ по устройству наружных сетей водопровода, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации на объекте «Реконструкция застройки поселка с размещением группы жилых домов малой и средней этажности в границах улиц М. - К. - С. в составе: Жилой дом средней этажности № 1 по генплану в квартале улиц А. - К. - пер. Ф.; Жилые дома средней этажности NN 2, 3 по генплану на пересечении улиц К. и Ю., со сроком выполнения в августе 2005 г.
Ответчиком выполнены работы и сданы истцу по актам за сентябрь 2005 г. на сумму 16367362 руб., за ноябрь 2005 г. на сумму 2036133 руб., за декабрь 2005 г. на сумму 26096023 руб.
В связи с нарушением сроков выполнения работ истцом насчитана пеня в сумме 2823513 руб. за нарушение сроков выполнения строительных работ, являющихся предметом договора по основаниям п. 59 Правил заключения и исполнения договоров (контрактов) строительного подряда, утвержденных Постановлением СМ РБ № 1450 от 15.09.1998 г.
Ответчик представил отзыв на иск, в котором указал, что согласно условиям договора сроки выполнения работ автоматически продляются при определенных обстоятельствах, в том числе не передаче ПСД, которая фактически передана к производству работ 10.08.2006 г.
Представитель третьего лица пояснил, что истец являлся генподрядчиком и генпроектировщиком по данному объекту, внесение изменений в сроки выполнения работ по генподрядному договору были вызваны неисполнением обязательств как генподрядчика, и некачественным исполнением проектных работ как генпроектировщика.
Общие условия надлежащего исполнения обязательств определены ст. 290 - 291 Гражданского кодекса Республики Беларусь.
В соответствии со ст. 290 Гражданского кодекса Республики Беларусь обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями.